1 論文式試験問題集
2 ［法律実務基礎科目(民事・刑事)］
3
4 - 1 - 42 -
5
6 ［民
7
8 事］
9
10 司法試験予備試験用法文を適宜参照して、以下の各設問に答えなさい。
11 〔設問１〕
12 弁護士Ｐは、Ｘから次のような相談を受けた。
13 【Ｘの相談内容】
14 「私は、建物のリフォームを仕事としています。私は、Ｙとは十年来の付き合いで、Ｙが経営
15 する飲食店の常連客でもありました。私は、令和３年の年末頃、Ｙから、Ｍ市所在の建物（以下
16 「本件建物」という。）を飲食店に改修するための外壁・内装等のリフォーム工事（以下「本件工
17 事」という。）について相談を受け、令和４年２月８日、本件工事を報酬１０００万円で請け負い
18 ました。
19 令和４年５月２８日、私は、本件工事を完成させ、本件建物をＹに引き渡し、本件工事の報酬
20 として、１０００万円の支払を求めましたが、Ｙは、７００万円しか支払わず、残金３００万円
21 を支払いませんでした。私は、本件工事の報酬の残金３００万円と支払が遅れたことの損害金全
22 てをＹに支払ってほしいと思います。」
23 弁護士Ｐは、令和４年８月１日、【Ｘの相談内容】を前提に、Ｘの訴訟代理人として、Ｙに対し、
24 Ｘの希望する金員の支払を求める訴訟（以下「本件訴訟」という。）を提起することとした。
25 以上を前提に、以下の各問いに答えなさい。
26
27
28 弁護士Ｐが、本件訴訟において、Ｘの希望を実現するために選択すると考えられる訴訟物を記
29 載しなさい。
30
31
32
33 弁護士Ｐが、本件訴訟の訴状（以下「本件訴状」という。）において記載すべき請求の趣旨（民
34 事訴訟法第１３３条第２項第２号）を記載しなさい。なお、付随的申立てについては、考慮する
35 必要はない。
36
37
38
39 弁護士Ｐが、本件訴状において記載すべき請求を理由づける事実（民事訴訟規則第５３条第１
40 項）を記載しなさい。なお、いわゆるよって書き（請求原因の最後のまとめとして、訴訟物を明
41 示するとともに、請求の趣旨と請求原因の記載との結びつきを明らかにするもの）は記載しない
42 こと。
43
44
45
46 弁護士Ｐが、本件訴状において請求を理由づける事実として、上記のとおり記載した理由を
47 判例を踏まえて簡潔に説明しなさい。なお、訴訟物が複数ある場合は、訴訟物ごとに記載するこ
48 と。
49
50 〔設問２〕
51 以下、ＸがＹとの間で、令和４年２月８日に締結した報酬を１０００万円とする本件工事の請負
52 契約を「本件契約」という。
53 弁護士Ｑは、本件訴状の送達を受けたＹから次のような相談を受けた。
54 【Ｙの相談内容】
55 「(a)
56
57 Ｘは、令和４年５月２８日、本件工事を完成させ、私は、同日、本件建物の引渡しを受
58 け、Ｘに７００万円を支払いました。しかし、私がＸとの間で締結したのは、報酬を７０
59 ０万円とする本件工事の請負契約であり、本件契約ではありません。
60 - 2 - 53 -
61
62 私は、本件建物で飲食店を営業したいと考え、令和３年の年末頃、Ｘに本件建物のリ
63 フォーム工事について相談をしました。Ｘが本件建物を見た上で、本件工事は７００万
64 円程度でできると述べたので、私は、令和４年２月８日、Ｘとの間で、報酬を７００万
65 円とする本件工事の請負契約を締結しました。したがって、私が本件工事の報酬として
66 Ｘに支払うべき金額は、１０００万円ではなく７００万円であり、未払はありません。
67 仮に、Ｘと私との間で、本件契約が締結されたというのであれば、Ｘは、令和４年５
68 月２８日、次のようなやり取りを経て、私に本件工事の報酬残金３００万円の支払を免
69 除しましたので、私はそれを主張したいと思います。
70 私は、令和４年５月２８日、本件建物の引渡しを受ける際、本件建物の外壁に亀裂が
71 あるのを発見しました。私がその場で、Ｘに対し、外壁の修補を求めたところ、Ｘは、
72 この程度の亀裂は自然に発生するもので修補の必要はないと言い、本件工事の報酬１０
73 ００万円を支払うよう求めてきました。私は、本件工事の報酬は７００万円だと思って
74 いましたので、それを強く言うと、Ｘは、そのようなことはないなどと言っていました
75 が、最終的には、『７００万円でいい。残りの３００万円の支払はしなくてよい。』と言
76 いましたので、私は、７００万円を支払って、本件建物の引渡しを受けました。
77 (b)
78
79 本件建物の外壁の亀裂は、その後、とんでもないことになりました。
80 令和４年６月初旬、雨が降り続いた際、本件建物の外壁の亀裂が原因で雨漏りが生じ
81 ました。私は、このままでは安心して本件建物で営業ができないと思い、同月１０日、
82 Ｘに対し、本件建物の外壁の亀裂から雨漏りが生じたことを伝え、外壁の修補を求めま
83 したが、Ｘから断られましたので、損害賠償を請求する旨を伝えました。そして、私は、
84 本件建物の外壁の補修工事を別の業者に依頼し、その報酬として３５０万円を支出しま
85 した。」
86
87 弁護士Ｑは、【Ｙの相談内容】を前提に、Ｙの訴訟代理人として、本件訴訟の答弁書（以下「本
88 件答弁書」という。）を作成した。
89 以上を前提に、以下の各問いに答えなさい。
90
91
92 弁護士Ｑは、【Ｙの相談内容】(a)を踏まえて、抗弁を主張することとした。その検討に当た
93 り、本件訴訟において、抗弁として機能するためには、以下の（ア）及び（イ）の事実が必要
94 であると考えた。
95 (ア)
96
97 〔
98
99 (イ)
100
101 〕
102
103 Ｘは、Ｙに対し、令和４年５月２８日、本件契約に基づく報酬債務のうち３００万円の支
104 払を免除するとの意思表示をした。
105
106 （�@） （ア）に入る具体的事実を記載しなさい。
107 （�A） 弁護士Ｑが、（ア）の事実が必要であると考えた理由を簡潔に説明しなさい。
108
109
110 弁護士Ｑは、【Ｙの相談内容】(b)から、ＹはＸに対し、契約不適合を理由とする債務不履行に
111 基づく３５０万円の損害賠償債権を有すると考えた。弁護士Ｑがこの３５０万円の回収方法とし
112 て、本件訴訟手続を利用して選択できる訴訟行為を判例を踏まえて挙げなさい。
113
114 〔設問３〕
115 本件訴訟の第１回口頭弁論期日において、本件訴状及び本件答弁書等は陳述された。弁護士Ｐは、
116 その口頭弁論期日において、本件工事の報酬の見積金額が１０００万円と記載された令和４年２月
117 ２日付けのＸ作成の見積書（以下「本件見積書�@」という。）を書証として提出し、これが取り調
118 べられたところ、弁護士Ｑは、本件見積書�@の成立を認める旨を陳述した。
119
120 - 3 - 64 -
121
122 これに対し、弁護士Ｑは、本件訴訟の第１回弁論準備手続期日において、本件工事の報酬の見積
123 金額が７００万円と記載された令和４年２月２日付けのＸ作成の見積書（以下「本件見積書�A」と
124 いう。）を書証として提出し、これが取り調べられたところ、弁護士Ｐは、本件見積書�Aの成立を
125 認める旨を陳述した。
126 本件訴訟の第２回弁論準備手続期日を経た後、第２回口頭弁論期日において、本人尋問が実施さ
127 れ、本件契約の締結に関し、Ｘは、次の【Ｘの供述内容】のとおり、Ｙは、次の【Ｙの供述内容】
128 のとおり、それぞれ供述した（なお、それ以外の者の尋問は実施されていない。）。
129 【Ｘの供述内容】
130 「私は、令和３年の年末頃に、Ｙから本件建物を飲食店にリフォームをしてもらえないかと頼
131 まれ、本件建物を見に行きました。Ｙは、リフォームの費用は銀行から融資を受けるつもりなの
132 で、できるだけ安く済ませたいと言っていました。私は、Ｙの要望のとおりのリフォームをする
133 のであれば１０００万円を下回る報酬額で請け負うのは難しいと話し、本件工事の報酬金額を１
134 ０００万円と見積もった本件見積書�@を作成して、令和４年２月２日、Ｙに交付しました。Ｙが
135 同月８日、本件工事を報酬１０００万円で発注すると言いましたので、私は、同日、本件工事を
136 報酬１０００万円で請け負いました。見積金額が７００万円と記載された本件見積書�Aは、Ｙか
137 ら、本件建物は賃借している物件なので、賃貸人に本件工事を承諾してもらわなければならない
138 が、大掛かりなリフォームと見えないようにするため、外壁工事の項目を除いた見積書を作って
139 ほしいと頼まれて作成したものです。実際、私は、本件工事として本件建物の外壁工事を実施し
140 ており、本件見積書�Aは実体と合っていません。私は、Ｙは本件見積書�@を銀行に提出し、同年
141 ５月初旬に銀行から７００万円の融資を受けたと聞いていますが、本件見積書�Aを賃貸人に見せ
142 たかどうかは聞いていません。私は、契約書を作成しておかなかったことを後悔していますが、
143 私とＹは十年来の仲でしたので、作らなくても大丈夫だと思っていました。
144 以上のとおり、私は、Ｙとの間で、令和４年２月８日、本件契約を締結しました。」
145 【Ｙの供述内容】
146 「私は令和４年２月８日、Ｘに本件工事を発注しましたが、報酬は１０００万円ではなく、７
147 ００万円でした。Ｘが私に対し、１０００万円を下回る報酬額で請け負うのは難しいと言ったこ
148 とはなく、令和３年の年末頃に本件建物を見た際、７００万円程度でできると言い、令和４年２
149 月２日、本件工事の報酬金額を７００万円と見積もった本件見積書�Aを私に交付しました。そこ
150 で、私は、同月８日、Ｘに対し、本件工事を報酬７００万円で発注したいと伝え、Ｘとの間で、
151 本件工事の請負契約を締結したのです。私から外壁工事の項目を除いた見積書を作ってほしいと
152 は言っていません。確かに、本件見積書�Aには、本件工事としてＸが施工した外壁工事に関する
153 部分の記載がありませんが、私は、本件見積書�Aの交付を受けた当時、Ｘから、外壁工事分はサ
154 ービスすると言われていました。本件見積書�@は、私が運転資金として３００万円を上乗せして
155 銀行から融資を受けたいと考え、Ｘにお願いして、銀行提出用に作成してもらったものです。私
156 は、本件見積書�@を銀行に提出しましたが、結局、融資を受けられたのは７００万円でした。本
157 件見積書�Aは、本件工事の承諾を得る際、賃貸人に見せています。」
158 以上を前提に、以下の問いに答えなさい。
159 弁護士Ｐは、本件訴訟の第３回口頭弁論期日までに、準備書面を提出することを予定している。
160 その準備書面において、弁護士Ｐは、前記の提出された書証並びに前記【Ｘの供述内容】及び
161 【Ｙの供述内容】と同内容のＸ及びＹの本人尋問における供述に基づいて、ＸとＹが本件契約を締
162 結した事実が認められることにつき、主張を展開したいと考えている。弁護士Ｐにおいて、上記
163 準備書面に記載すべき内容を、提出された書証や両者の供述から認定することができる事実を踏
164 - 4 - 75 -
165
166 まえて、答案用紙１頁程度の分量で記載しなさい。なお、記載に際しては、冒頭に、ＸとＹが本
167 件契約を締結した事実を直接証明する証拠の有無について言及すること。
168 〔設問４〕
169 仮に、弁護士Ｑにおいて、〔設問２〕の本件訴訟手続を利用して選択できる訴訟行為を行わない
170 まま、本件訴訟の口頭弁論は終結し、その後、Ｘの請求を全部認容する判決が言い渡され、同判決
171 は確定したものとする（以下、この確定した判決を「本件確定判決」という。）。Ｘは、Ｙが支払わ
172 ないので、本件確定判決を債務名義として、ＹのＡ銀行に対する預金債権を差押債権とする債権差
173 押命令の申立てをしたところ、これに基づく差押命令が発令されて、同命令がＡ銀行及びＹに送達
174 された。
175 弁護士Ｑは、Ｙの代理人として、〔設問２〕の【Ｙの相談内容】(b)を踏まえ、本件確定判決に係
176 る請求権の存在又は内容について異議を主張して、本件確定判決による強制執行の不許を求めるこ
177 とができるか、結論を答えた上で、その理由を民事執行法の関係する条文に言及しつつ、判例を踏
178 まえて簡潔に説明しなさい。
179
180 - 5 - 86 -
181
182 ［刑
183
184 事］
185
186 次の【事例】を読んで、後記〔設問〕に答えなさい。
187 【事例】
188 １
189
190 Ａ（２３歳、男性）は、令和３年３月３１日、「被告人は、金品を強取しようと考え、Ｂと
191 共謀の上、令和３年３月９日午後１時頃、Ｈ県Ｉ市Ｊ町１丁目２番３号Ｖ方に、宅配業者を装
192 って玄関から侵入し、その頃から同日午後１時１０分頃までの間、同所において、Ｖ（当時７
193 ５歳）に対し、持っていたサバイバルナイフを突き付け、『金とキャッシュカードを出せ。』な
194 どと申し向け、持っていたロープでＶの両手首及び両足首を縛るなどの暴行脅迫を加え、Ｖの
195 反抗を抑圧した上、Ｖ所有又は管理の現金５００万円及びキャッシュカード１枚を強取し、そ
196 の際、Ｖに加療約１０日間を要する両手関節部擦過傷の傷害を負わせた。」旨の住居侵入、強盗
197 致傷被告事件（以下「本件被告事件」という。）でＨ地方裁判所に公判請求された。Ｂ（２１歳、
198 男性）は、Ａが公判請求される前日に、前記住居侵入、強盗致傷の事実で同裁判所に公判請求
199 されていた。
200
201 ２
202
203 Ａが公判請求されるまでに収集された主な証拠の概要は次のとおりである（以下、特に年を
204 明示していない日付は全て令和３年である。）。なお、Ａは、取調べに対し、一貫して黙秘して
205 いた。
206
207
208 Ｖの警察官面前の供述録取書（証拠�@）
209 「私は、自宅に１人で住んでいる。３月９日午後１時頃、玄関のチャイムが鳴り、インター
210 ホンに応対したところ、男が宅配業者を名乗ったため、玄関のドアを開けた。すると、茶色
211 の作業着上下と帽子を着用した男が玄関内に入ってきてドアを閉め、ポケットから取り出し
212 たナイフを私ののど元に突き付け、『金とキャッシュカードを出せ。』と言ってきた。男の言
213 うとおりにしないと刺されると思い、寝室のたんすの中に現金やキャッシュカードがあるこ
214 とを伝えた。男は、私にナイフを突き付けたまま、私を連れて寝室に移動し、再び、現金と
215 キャッシュカードを出すように言ってきた。私は、たんすの引き出しを開け、中にあった現
216 金５００万円とＲ銀行の私名義のキャッシュカード１枚を男に示した。男は、その現金とキ
217 ャッシュカードを奪って作業着上衣のポケットに入れると、私を床にうつ伏せに押さえ付け、
218 私の両手首と両足首をロープで縛った。そして、男が『キャッシュカードの暗証番号を教え
219 ろ。』と言ってきたので、私は、４桁の暗証番号を教えた。すると、男はその場から立ち去っ
220 た。私は、両手両足を必死に動かし、ロープを緩めて手足を抜いたが、その際、両手首を怪
221 我してしまった。その後、１１０番通報した上で、Ｒ銀行に電話をかけ、キャッシュカード
222 の利用を停止した。犯人の男が家にいた時間は約１０分間だった。」
223
224
225
226 ロープに関する捜査報告書（証拠�A）
227 「Ｖの１１０番通報を受け、３月９日午後１時４０分頃にＶ方に臨場した警察官らは、Ｖの
228 両手首及び両足首を縛っていたものとして、Ｖから水色のロープ２本の提出を受けたことか
229 ら、これを領置した。」
230
231
232
233 Ｉ市立病院医師作成の診断書（証拠�B）
234 「Ｖが３月９日、同病院を受診し、同日から約１０日間の加療を要する両手関節部擦過傷と
235 診断された。」
236
237
238
239 Ｑマンション防犯カメラ画像の精査に関する捜査報告書（証拠�C）
240 「警察官らがＶ方付近の防犯カメラを検索したところ、Ｖ方から北方約５０メートルに位置
241 するＱマンション入口に防犯カメラが設置されていることが判明した。同防犯カメラ画像を
242 精査した結果、３月９日午後０時５６分、同マンション前路上に、車両番号『あ
243 - 6 - 97 -
244
245 ８９１０』
246
247 の黒色ワンボックスカーが止まり、同日午後０時５８分、同車両助手席から男（茶色の作業
248 着上下、帽子を着用）が降り、南方に歩いていく状況と、同日午後１時１１分、南方から同
249 男と思われる男が走ってきて同車両助手席に乗り込み、同車両が発進する状況が記録されて
250 いた。」
251
252
253 車両検索に関する捜査報告書（証拠�D）
254 「車両番号『あ
255
256 ８９１０』について検索をかけたところ、同車両番号での黒色ワンボック
257
258 スカーの該当は１台のみであることが確認され、その使用者はＢであることが判明した。」
259
260
261 Ｖ名義のキャッシュカード利用状況に関する捜査関係事項照会回答書（証拠�E）
262 「Ｒ銀行Ｓ支店に開設されたＶ名義の普通預金口座（口座番号１２３４５６７）に係るキャ
263 ッシュカードについては、３月９日午後１時３５分頃、Ｖの申入れにより利用停止の手続が
264 執られた。同日午後１時４０分、ＵコンビニエンスストアＴ店に設置されたＡＴＭに同キャ
265 ッシュカードが挿入され、出金の操作が行われたが、未遂に終わっている。」
266
267
268
269 ＵコンビニエンスストアＴ店防犯カメラ画像の精査に関する捜査報告書（証拠�F）
270 「ＵコンビニエンスストアＴ店の駐車場及び店内に設置された防犯カメラ画像を精査した結
271 果、３月９日午後１時３８分、黒色ワンボックスカーが駐車場に止まり、運転席から、黒色
272 の上衣、青色のズボンを着用した男（以下『甲』という。）、助手席から、茶色の作業着上下
273 を着用した男（以下『乙』という。）がそれぞれ降り、入店する様子が記録されていた。また、
274 入店後、甲が、同日午後１時３９分から同日午後１時４１分までの間、ＡＴＭ前に立ってい
275 る様子、乙が、清涼飲料水コーナーでペットボトル１本を手に取り、同日午後１時４１分、
276 店員にカードを手渡して購入手続を行う様子が、記録されていた。」
277
278
279
280 商品購入状況に関する捜査報告書（証拠�G）
281 「ＵコンビニエンスストアＴ店店長からの聴取により、３月９日午後１時４１分、同店にお
282 いて、清涼飲料水１本が購入されたこと、その購入に際しては、交通系ＩＣカードが用いら
283 れたことが判明し、同カードの名義人を照会した結果、Ｂであることが確認された。」
284
285
286
287 Ｂ方及びＢ使用車両の捜索差押調書（証拠�H）
288 「３月１０日午前７時から同日午前７時４５分までの間、Ｂ方及びＢ使用車両の捜索を実施
289 し、Ｂ方において、現金２００万円、茶色の作業着上下１着、茶色の帽子１個、水色物干し
290 ロープ１巻及び携帯電話機１台を発見したので、これらを差し押さえた。」
291
292
293
294 Ｂの警察官面前の供述録取書（３月１２日付け）（証拠�I）
295 「３月１日の夜、Ａから電話で、『家に金をためているばあさんがいるらしい。一緒にその
296 金を奪わないか。』と誘われ、金に困っていたので承諾した。それから何回か、Ａと共に私の
297 車でＶ方付近に行き、Ｖ方の様子を観察したところ、Ｖが１人暮らしで、昼前後はＶ方にい
298 ることが分かったので、昼過ぎ頃にＶ方に押し入ることにした。その後、Ａと話し合い、私
299 が宅配業者を装ってＶ方に入り、刃物でＶを脅して現金とキャッシュカードを奪うこと、そ
300 の際にＶから暗証番号を聞き出すこと、発覚を遅らせるためにＶを縛ること、その間Ａが見
301 張りをすることを決めた。Ａから、宅配業者のような服とＶを縛る道具を用意するように言
302 われたので、茶色の作業着上下と帽子を購入した。Ｖを縛るためには、家にあった物干しロ
303 ープを使うことにした。３月９日午後０時過ぎ頃、購入した作業着を着て、私の車でＡ方に
304 行き、その後、Ａに運転を替わってＶ方に向かった。Ａは、Ｖ方付近のマンション前に車を
305 止めると、『親父のだから、落としたりするなよ。』と言いながら、私にナイフを渡してきた。
306 そのナイフを受け取って作業着上衣のポケットに入れ、帽子をかぶり、軍手をはめて車から
307 降りた。その後は計画どおりに実行し、Ｖ方のたんすの引き出し内にあった現金の束とキャ
308 ッシュカード１枚を奪い、暗証番号を聞き出した。Ｖ方を出た後は、Ａが待つ車の助手席に
309 乗り込み、Ａが車を発進させた。Ａは、しばらくの間車を走らせていたが、３０分ほど経っ
310 た頃、Ｕコンビニエンスストアの駐車場に車を止め、『カードで金を下ろしてくる。』と言っ
311 - 7 -- 10
312 8 --
313
314 てきた。そこで、私は、Ｖから奪ったキャッシュカード１枚をＡに渡して暗証番号を伝え、
315 Ａにナイフを返した。Ａが車から降り、私も飲み物でも買おうと思って車から降りた。店内
316 では、私名義の交通系ＩＣカードを使ってスポーツドリンク１本を買った。それから、Ａと
317 ２人で車に戻ったが、この時Ａが不機嫌そうに、『もう使えなかった。』と言っていたので、
318 キャッシュカードが利用停止になっており、出金できなかったことが分かった。その後、Ａ
319 方に行き、Ｖから奪った現金５００万円を２人で分けた。取り分は、Ａが３００万円で私が
320 ２００万円だった。実行したのは私だったので分け前に少し不満はあったが、地元の先輩で
321 あるＡには昔から面倒を見てもらっていて、私が学校でいじめられていたときに助けてもら
322 ったり、金に困っていたときに金を貸してもらったりしていたので仕方ないと思った。」
323
324
325 Ｂ使用の携帯電話機の精査に関する捜査報告書（証拠�J）
326 「Ｂ使用の携帯電話機を精査したところ、メッセージアプリがインストールされ、同アプリ
327 に『Ａ』なる者が登録されていること、『Ａ』とＢとの間で通話やメッセージが頻繁に交わさ
328 れており、３月１日午後８時３２分にも『Ａ』からの着信があり、約１４分間の通話があっ
329 たことが判明した。」
330
331
332
333 Ａ方の捜索差押調書（証拠�K）
334 「３月１０日午後３時から同日午後３時４５分までの間、Ａ方の捜索を実施し、Ａが使用
335 する部屋において、Ｒ銀行発行に係るＶ名義のキャッシュカード１枚（口座番号１２３４５
336 ６７）及びサバイバルナイフ１本を発見したので、これらを差し押さえた。」
337
338
339
340 Ａ父の警察官面前の供述録取書（証拠�L）
341 「私は、妻、息子のＡと３人で自宅に住んでいる。警察官から、サバイバルナイフを所持
342 しているかと尋ねられたが、１本持っている。特注品であり、柄には私の名前が入っている。
343 本日、Ａの部屋から発見されたというサバイバルナイフ１本を見せてもらったが、柄に入っ
344 た名前などから私のものに間違いない。３月７日にもそのナイフを持って釣りに行った。Ｂ
345 のことは知っているが、ここ数年は会ったことがなく、そのナイフを貸したこともない。」
346
347
348
349 指紋対照結果に関する捜査報告書（証拠�M）
350 「証拠�K記載のサバイバルナイフ１本から採取した指紋のうち、柄から採取した指紋２個
351 が、それぞれＢの右手拇指及び右手中指の指紋と一致した。」
352
353
354
355 Ｑマンション防犯カメラ画像の精査に関する捜査報告書（証拠�N）
356 「３月１日以降の防犯カメラ画像を新たに入手して精査した結果、同月３日から同月５日ま
357 での各日午前８時頃から午後６時頃までの間、車両番号『あ
358
359 ８９１０』の黒色ワンボック
360
361 スカーがＱマンション前路上に止められ、同車両を男２名が出入りする様子が記録されてい
362 た。」
363
364
365 Ａの債務に関する捜査報告書（証拠�O）
366 「消費者金融各社に対する照会の結果、本件犯行日である３月９日時点で、Ａが消費者金融
367 Ｙ社に対して１０５万円、消費者金融Ｚ社に対して２２０万円の債務を負っていたこと、Ｙ
368 社に対する債務につき、３月１０日午前９時３２分に１００万円が返済され、Ｚ社に対する
369 債務につき、同日午前９時３４分に２００万円が返済されていることがそれぞれ判明した。」
370
371
372
373 Ｂの検察官面前の供述録取書（３月２６日付け）（証拠�P）
374 証拠�Iと同旨の供述に加え、「事件の翌朝、警察官が家に来たとき、初めはしらを切ろうか
375 と思ったが、嘘を言っても通用しないだろうと思い、最初から全部本当のことを話すことに
376 した。Ｖに怖い思いをさせて申し訳ない。」旨の供述が録取されている。なお、Ｂは、取調べ
377 に対し、一貫して本件犯行を認め、証拠�Iと同旨の供述をしていた。
378
379 ３
380
381 受訴裁判所は、４月２日、本件被告事件を公判前整理手続に付する決定をした。
382
383 - 8 -- 11
384 9 --
385
386 検察官は、同月１４日、本件被告事件について、犯行に至る経緯、犯行状況等をＢ供述に沿
387 って時系列で記載した証明予定事実記載書を裁判所に提出するとともに、証拠の取調べを裁判所
388 に請求し、当該証拠を弁護人に開示した。
389 その後、所定の手続を経て、弁護人は、「ＡがＢと共謀した事実はなく、Ａは無罪である。」
390 旨の予定主張記載書を裁判所に提出し、検察官請求証拠に対する意見を述べた。これを受け、
391 裁判所は、検察官に対し、どのような事実と証拠に基づいてＡＢ間の共謀を立証するのか、
392 その主張と証拠の構造が分かるような証明予定事実記載書を追加で提出するように求めた。
393 その後、検察官による追加の証明予定事実記載書の提出、Ｂの証人尋問請求等の所定の手続
394 が行われ、９月２１日、裁判所は、争点を整理し、検察官が請求したＢを証人として尋問する
395 旨の決定をするなどした上、審理計画を策定し、公判前整理手続を終了した。裁判所が策定し
396 た審理計画は、第１回公判期日に冒頭手続、検察官請求証拠のうち証拠書類等の取調べ、第２
397 回公判期日にＢの証人尋問、第３回公判期日に被告人質問、第４回公判期日に論告、弁論等を
398 行い、第５回公判期日に判決を言い渡すというものであった。
399 ４
400
401 検察官は、Ａについて、起訴後の接見等禁止決定がなされていたものの、その終期が公判前整
402 理手続の終了する日までとされていたことから、同日、接見等禁止の請求をし、裁判官は、そ
403 の終期を第１回公判期日が終了する日までとして接見等禁止決定をした。
404 第１回公判期日において、冒頭手続、検察官請求証拠のうち証拠書類等の取調べが行われた。
405 検察官は、同期日終了後、裁判所に対し、接見等禁止の請求をし、裁判所は、その終期を第２回
406 公判期日が終了する日までとして接見等禁止決定をした。
407 その後、第２回公判期日において、Ｂの証人尋問が行われ、Ｂは、証拠�Pと同旨の証言をし
408 た。検察官は、同期日終了後、接見等禁止の請求をしなかった。
409
410 〔設問１〕
411 下線部に関し、検察官は、Ａが本件被告事件に関与した状況についてのＢ供述の信用性が認め
412 られ、同供述の内容等を踏まえればＡに共謀共同正犯が成立すると判断したものであるところ、
413 以下の各問いに答えなさい。なお、証拠�@から�H及び証拠�Jから�Oに記載された内容については、
414 信用性が認められることを前提とする。
415
416
417 Ｂ供述のうち本件被告事件に関与したのはＡであるとする供述部分の信用性が認められると判断
418 した検察官の思考過程について、具体的事実を指摘しつつ答えなさい。
419
420
421
422 Ａに共謀共同正犯が成立すると判断した検察官の思考過程について、具体的事実を指摘しつつ答
423 えなさい。
424
425 〔設問２〕
426 下線部に関し、裁判所が検察官に対し、追加の証明予定事実記載書の提出を求めた理由を、公
427 判前整理手続の制度趣旨に言及しつつ答えなさい。
428 〔設問３〕
429 下線部及びに関し、検察官は、下線部では接見等禁止の請求をしたのに、下線部ではこ
430 れをしていないが、検察官がこのように異なる対応を採った理由を、具体的事実を指摘しつつ答
431 えなさい。
432 〔設問４〕
433 仮に、第２回公判期日に実施されたＢの証人尋問の主尋問において、Ｂが「今回の事件は、全て
434 Ａに言われたとおりにやった。当日私が着ていた作業着やロープもＡが用意したものだ。」旨証言
435 した後、反対尋問において、弁護人がその点に関し捜査段階でどのような供述をしていたのかに
436 - 9 - 12
437 10 -
438
439 ついて尋問を尽くしても、「覚えていない。」旨の証言に終始したとする。この場合において、弁
440 護人は、Ｂの証人尋問終了後、「やむを得ない事由」（刑事訴訟法第３１６条の３２第１項）があ
441 り、かつ、証拠能力も認められるとして、証拠�Iの取調べを請求した。これに対し、検察官は、
442 「やむを得ない事由」があることは争わないとした上で、証拠意見として「異議なし」と述べた。
443
444
445 弁護人が証拠�Iの取調べを請求した思考過程について、「やむを得ない事由」があり、かつ、証
446 拠能力も認められると考えた理由にも言及しつつ答えなさい。
447
448
449
450 検察官が証拠意見として「同意」ではなく「異議なし」と述べた理由を答えなさい。
451
452 - 10 - 13
453 11 -
454
455